Hizmet Sözleşmesi

BURSA CITY İNŞAAT HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. YÜKLENİCİ (FİRMA):

Ünvanı: Bursa City İnşaat
Adresi:
Telefon / E-posta:

1.2. İŞVEREN (MÜŞTERİ):

Adı Soyadı / Ünvanı:
T.C. Kimlik / Vergi No:
Adresi:
Telefon / E-posta:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE UYGULAMA ADRESİ İşbu sözleşmenin konusu; İşveren’e ait aşağıda belirtilen adresteki mülkte, Yüklenici tarafından boyama, tadilat, alçıpan, zemin kaplama ve genel dekorasyon hizmetlerinin (İşbu sözleşmenin eki olan iş listesine uygun olarak) yapılması, teslim edilmesi ve bu hizmet karşılığında sözleşme bedelinin ödenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Uygulama Yapılacak Adres: [Hizmetin Verileceği Ev/Ofis/Villa Adresi]

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI

Sözleşme Bedeli: İşbu sözleşmede belirtilen tüm işlerin toplam bedeli KDV [Dahil / Hariç] [Rakamla Tutar] TL’dir (Yazıyla: [Yazıyla Tutar] Türk Lirası).
Ödeme Planı:
- Peşinat (Malzeme ve Başlangıç Bedeli): Toplam bedelin %[30-50]'si olan [Tutar] TL, sözleşme imza tarihinde nakden veya banka havalesi ile ödenecektir.
- Ara Ödeme (İsteğe Bağlı): İşin orta aşamasında (Örn: Alçı/Astar bitimi) [Tutar] TL ödenecektir.
- Kalan Bakiye (Teslimat Ödemesi): Toplam bedelden kalan [Tutar] TL, işin eksiksiz teslim edilmesini müteakip en geç [3] iş günü içinde ödenecektir.

4. İŞİN SÜRESİ VE TESLİMAT

Başlangıç Tarihi: Yüklenici, peşinatın ödenmesini ve yer tesliminin yapılmasını müteakip [GG/AA/YYYY] tarihinde işe başlayacaktır.
Bitiş ve Teslim Tarihi: Yüklenici, işi en geç [GG/AA/YYYY] tarihinde eksiksiz ve temiz bir şekilde teslim etmeyi taahhüt eder.
Mücbir sebepler (hava muhalefeti, resmi tatiller, İşveren'den kaynaklanan gecikmeler) bu süreye eklenir.

5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Yüklenici, işi modern işçilik standartlarına, iş güvenliği kurallarına ve sözleşme ekindeki malzeme kalitesine (Örn: [Kullanılacak Boya/Malzeme Markası]) uygun olarak yapmakla yükümlüdür.
5.2. İşveren, çalışma süresi boyunca ustaların mülke giriş-çıkışını sağlamak, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçları hazır bulundurmakla yükümlüdür.
5.3. İşin devamı sırasında İşveren tarafından talep edilecek sözleşme dışı ekstra boyama veya dekorasyon işleri, taraflarca ek bütçe ve süre belirlenerek yazılı olarak onaylanacaktır.

6. GARANTİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Yüklenici, teslim tarihinden itibaren [1] yıl boyunca işçilik hatalarına karşı garanti vermeyi kabul eder (Kullanıcı hataları ve binanın yapısal sorunlarından kaynaklanan nem/rutubet vb. durumlar garanti dışıdır). Doğabilecek uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme [2] nüsha olarak [GG/AA/YYYY] tarihinde taraflarca karşılıklı olarak imza altına alınmıştır.

YÜKLENİCİ (Bursa City İnşaat) İMZA | İŞVEREN (Müşteri) İMZA